Réfection de l'étanchéité de la bâche d'eau potable à Devet

Marché de travaux
Réfection de l'étanchéité de la bâche d'eau potable à Devet

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du code de la commande publique.

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
Services Techniques Territoriaux
Collectivité de Saint-Barthélemy
Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY

Pouvoir adjudicateur :
Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy
Téléphone : 05.90.29.80.40
E-Mail : dst@comstbarth.fr
Statut : Collectivité d’Outre-Mer
Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

L'avis concerne un marché.

Objet du marché :
Réfection de l'étanchéité de la bâche d'eau potable à Devet - Réfection de l'étanchéité de la bâche d'eau potable à Devet

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche un prestataire pour procéder à la réfection complète de l’étanchéité de la bâche d’eau potable à Devet. Les travaux doivent obligatoirement être réalisés entre mi-octobre et début novembre 2024 ; et durer un minimum de temps pour ne pas pénaliser les quartiers desservis.

Compte tenu de l’urgence des travaux et du créneau possible pour leur réalisation (saison creuse) Date de remise des offres : le 02 octobre à 12H00 (Heure de ST-BARTHELEMY).

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d'exécution :
Devet
97133 SAINT BARTHELEMY
Code NUTS : FRY1

CPV global à la consultation
CPV principal : 45454100-5

Les prestations sont traitées à prix unitaires.

Dévolution en marché unique.

Le marché a une durée prévisionnelle de 1 mois.

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.
Avance : Aucune avance ne sera prévue.

Présentation de candidature :
L’entreprise est invitée en plus de son offre à présenter un mémoire technique indiquant notamment le type de liner utilisé.
Il convient de noter que s’agissant d’un réservoir d’eau potable les produits utilisés doivent obligatoirement avoir les attestations de conformité sanitaire.
Le liner en place est à remplacer par un cuvelage époxy ACS semi indépendant par fixation mécanique

L’entreprise est invitée à présenter un devis comprenant notamment les postes suivants :
• Installation de chantier
• Dépose du liner existant, y compris évacuation et mise en décharge
• Préparation du support, avec inspection en vue de reprise éventuelle
• Echafaudage
• Fourniture et pose du cuvelage époxy
• Essais d’eau
• Désinfection

Procédure : MAPA ouvert

Visite sur site
Pour toute visite merci de contacter la SAUR au 0590 27 64 88. Le suivi des travaux sera réalisé directement par la SAUR.

Critères d'attribution
- Prix : 60 %
- Délai d’intervention : 30 %
- Durée de l’intervention :10 %

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 24MA19
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/09/2024
Date limite de réception des offres : 02/10/2024 - 12H00 (Heure de Saint-Barthélemy)
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.
 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy

Service pour renseignements sur recours
Greffe du Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy
6, rue Victor Hughes
97100 BASSE-TERRE
Tél: 05 90 81 45 38
fax : 05 90 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://saint-barthelemy.tribunal-administratif.fr

Conditions de remise des candidatures
offre à déposer sur la plateforme de dématérialisation marché-sécurisé :
https://www.marches-securises.fr
ou à déposer contre récépissé à la direction des services techniques, ou à envoyer par email sur chloe.cohan@comstbarth.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
pour les renseignements d'ordre administratif et technique :

Madame COHAN, Directrice des Services Techniques
Tél : 05.90.29.80.37
Email : chloe.cohan@comstbarth.fr
Adresse : Hôtel de la Collectivité – BP 113 - La Pointe - Gustavia - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Ou la SAUR - Maelle SERVANTON, responsable de Saur à St Barthélemy
Tél : 0590 27 64 88
Email : maelle.servanton@saur.com