Marché de travaux : Mise en œuvre d'un système de détection et d'extinction incendie du nœud de raccordement optique de Gustavia.

Marché de travaux : Mise en œuvre d'un système de détection et d'extinction incendie du nœud de raccordement optique de Gustavia.

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° du code de la commande publique.

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
Services Techniques Territoriaux
Collectivité de Saint-Barthélemy
Saint-Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

Pouvoir adjudicateur :
Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy
Statut : Région
Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Profil d'acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_p1pPV6Ih_x
La mise à disposition des documents de consultation est également possible à la Direction des Services Techniques (une Clef USB sera requise)

L'avis concerne un marché.

Objet du marché :
Mise en œuvre d'un système de détection et d'extinction incendie du nœud de raccordement optique de Gustavia.

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)

Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d'exécution :
Gustavia
97133 ST BARTHELEMY

Code NUTS : FRY1

CPV global à la consultation
CPV principal : 45343200-5

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

Dévolution en marché unique.

Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.

La date de commencement d'exécution des prestations souhaitée par le maître d’ouvrage est le : 01/05/2022
La date de fin d'exécution des prestations souhaitée par le maître d’ouvrage est le : 29/07/2022

Il n'est pas prévu de retenue de garantie.

L'avance obligatoire est possible. A minima, son montant est égal à
5 % du montant du marché.
Il n'est pas exigé de garantie pour le remboursement de l'avance.

Présentation de candidature :
Dépôt classique : La candidature peut être faite au moyen des formulaires DC1 et DC2 (formulaires à jour sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) ou du DUME (document unique de marché européen, voir site :https://dume.chorus-pro.gouv.fr/).

Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont :
Capacité technique et professionnelle :
- Mention des références travaux sur une période de 3 ans.
- Indication des techniciens ou organismes techniques, en particulier des responsables, auxquels peut faire appel l'opérateur économique

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

Procédure : MAPA ouvert

Visite sur site
Visite sur site obligatoire

Détails sur la visite : La visite de site est obligatoire. L'attestation sera signée et remise par le représentant habilité du maitre d'ouvrage. L'absence de l'attestation de visite de site rend l'offre irrégulière et ne sera donc pas analysé.

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

Les critères sont notés sur 100 puis soumis aux facteurs de pondérations détaillés ci-dessous :
0 - Evaluation impossible
20 – Insatisfaisant
40 – Peu satisfaisant
60 – Satisfaisant
80 – Très satisfaisant
100 – Excellent

1. Critère Coûts d’entretien et maintenance tout au long du cycle de vie pondéré à 10 %.
Ce critère doit permettre d'évaluer les coûts récurrents liés à l'entretien de l'installation sur une période de 20ans.
Le candidat doit détailler dans son offre les coûts liés aux :
- Prestations intellectuelles et le renouvellement prévisible du matériel permettant de maintenir le bon fonctionnement de l'installation pendant 20 ans
- Le remplacement de toutes les bouteilles d'agent d'extinction
- Les coûts liés au transport des biens et des personnes, les frais d'hébergement éventuels.
- Les frais d'opérations de maintenance courantes.
- Les frais liés à une remise en service de l’installation suite à un sinistre

Ces coûts seront établis en euros, en fonction des prix marchés actuels.

3. Critère Délai d'exécution pondéré à 20 %.
Ce critère permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à mettre en œuvre l'installation.
Ce délais - à renseigner par le candidat - court à partir de la date de livraison du matériel jusqu'à la date de livraison du chantier. Ce délai sera clairement renseigné dans le planning prévisionnel.

4. Critère Prix des prestations pondéré à 35 %.

La note du critère "prix" est calculée en appliquant la formule suivante :

Note = 100 X (Prix de l'offre la moins-distante/Prix de l’offre considérée)

5. Critère Sécurité d'approvisionnement pondéré à 10 %.
Ce critère permet d'évaluer la capacité du candidat à acheminer et mettre en œuvre, dans l'urgence, le matériel de remplacement en cas de déclenchement de l'agent extincteur.

6. Critère Service après-vente et assistance technique pondéré à 10 %.
Ce critère permet de juger le candidat sur sa capacité (humaine et technique) à intervenir sur site en cas de défaut de l'installation.

7. Critère Valeur technique pondéré à 15 %.
Ce critère permet d'évaluer la technicité du candidat ainsi que la qualité du matériel proposé.

Ce critère fait lui-même l'objet des sous-critères suivants, notés sur 100.

7.1. Sous-critère Moyens humains pondéré à 40 %.
Ce critère permet d'évaluer les compétences de l'équipe d'encadrement et des techniciens pressentis pour le suivit et la mise en œuvre de l'installation. A cet effet, le jugement sera établi sur présentation des CV du personnel pressenti

7.2. Sous-critère Moyens techniques pondéré à 60 %.
Ce critère permet de juger la qualité du matériel proposé par le candidat dans son offre.

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 22MA11
La présente consultation est une consultation initiale.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/03/2022
Date limite de réception des offres : 19/04/2022 à 12:00

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_p1pPV6Ih_x

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Règlement par Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.

Avis périodique :
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.

La même entreprise peut présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois :
en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
en qualité de membre de plusieurs groupements.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy

Service pour renseignements sur recours :
Greffe du Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy
6, rue Victor Hughes
97100 BASSE-TERRE
Tél: 05 90 81 45 38 -
fax : 05 90 81 96 70
Courriel : greffe.ta-basse-terre@juradm.fr
Adresse Internet (URL): http://saint-barthelemy.tribunal-administratif.fr

Conditions de remise des candidatures
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.

Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
- Par transmission électronique
- La présentation sur un support physique se fait soit par :
- L'envoi par voie postale (lettre recommandée avec accusé réception),
- La remise contre récépissé, à l'adresse suivante :

Hôtel de la Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY - Direction des Services Techniques
La Pointe - Gustavia - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Sous plis cacheté avec la mention "Ne pas ouvrir" - L'identification de la procédure et l'éventuel lot concerné

Signature des documents transmis par le candidat
Il n'est pas exigé des candidats que l'acte d'engagement soit signé(e) électroniquement tant à la réception des offres, que lors de l'attribution.
En cas de signature électronique volontaire des documents de la candidature ou de l'offre de la part des candidats, celle-ci se fait conformément aux conditions fixées par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique.
Autres Informations
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qu'ils ont déjà transmis dans une précédente consultation et qui demeurent valables.

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard avant le 11/04/2022.