Marché de travaux : Aménagement de la voie 54 (Lurin) Tranche 1

Marché de travaux : Aménagement de
la voie 54 (Lurin) Tranche 1

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2,1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique.

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
Direction des Services Techniques
Collectivité de Saint-Barthélemy
Saint-Jean
97133 SAINT BARTHELEMY

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Collectivité de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy
Numéro national d’identification : 219 711 231 00072
Statut : Collectivité d'Outre-Mer

Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Profil d'acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_ZLmIiCli1T

Objet du marché : Marché de travaux pour l'aménagement de la Voie 54 – Tranche 1 - Quartier de LURIN

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

L'avis concerne un marché.

Forme du marché : Marché à tranche unique à lots séparés

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d'exécution :
SAINT BARTHELEMY (97133) – Quartier de Lurin

Code NUTS : FRY1

CPV global à la consultation
CPV principal : 45000000-7 : Travaux de construction

CPV propre à chaque lot
lot n°1 : CPV principal : 45000000-7 : Travaux de construction

lot n°2 : CPV principal : 45311000-0 : Travaux de câblage et d’installations électriques
CPV additionnel 1 : 45316110-9 : Installation de matériel d’éclairage public

Les prestations sont traitées à prix unitaires.

Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :

- Lot n°1 Voiries réseaux divers (V.R.D.)
Travaux de réseaux secs et humides
Aménagement voirie avec création d'un trottoir
Divers travaux de Génie Civil de type mur

- Lot n°2 travaux d'électrification rurale et éclairage public
Travaux d'effacement de la basse tension (câblage / coffret …)
Travaux d'éclairage public
Il n'est pas prévu de variantes exigées et les variantes ne sont pas autorisées.

Les candidats du lot n°1 doivent répondre aux deux prestations supplémentaires éventuelles répondant aux exigences minimales stipulées au C.C.T.P. et au BPU. Ces prestations supplémentaires éventuelles seront fournies en complément de l’offre de base et seront prises en compte lors de l’évaluation comparative des offres. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de retenir ou non la PSE facultative au stade de l’attribution du marché.
La non-réponse à ces PSE entrainera un rejet de l’offre pour le lot n°1.

Les candidats peuvent présenter des offres pour un seul lot.

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché
est de 5 %
Cette retenue de garantie ne peut être remplacée que par une garantie à première demande.

Pour le lot n°1 et le lot 2 :
L'avance obligatoire est possible (article R.2191-3 du code de la commande publique).
Son montant est égal à 5 % du montant du marché.

Aptitude :
L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
Capacité économique et financière :
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
Capacité technique et professionnelle :
Mention des références travaux sur une période de 5 ans. (noté dans le mémoire technique)
Fournir les tests d’aptitudes pour le personnel intervenant à proximité des réseaux enterrés (A.I.P.R.) pour les 2 lots (à fournir en annexe du mémoire techniques)
Certificats de qualifications professionnelles, et tout moyen de preuve équivalent, correspondant aux habilitations pour travailler sur les réseaux électriques (basse tension et haute tension) pour le lot 2 uniquement

Procédure : Appel d’Offre Ouvert

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

Pour le lot 1

1. Critère Prix des prestations
Pondéré à 60 sur 100 points.
Mode de calcul :
Note 1 offre (sans PSE) = [Prix du candidat (hors PSE) le moins disant / Prix candidat (hors PSE)]*60*0.9
Note 2 offre yc PSE 1 et 2 = [Prix du candidat (yc PSE 1 et 2) le moins disant / Prix candidat (yc PSE 1 et 2)]*60*0.1

Note du critère 1 = Note1 + Note 2 (sur 60).

2. Critère Valeur technique
Pondéré à 40 sur 100 points.
- Présentation de l’entreprise et des références sur les 5 dernières années
- Présentation des moyens humains et matériels spécialement dédiés au chantier
- Détails de la méthodologie prévue pour la réalisation des options
- Présentation de l'organisation des travaux de la notification jusqu'à la réception des travaux sans réserve accompagné d’un phasage des travaux / Planning détaillé
- Présentation des contraintes du site et le mode de gestion de ces contraintes

La sommes des points du critère 1 & 2 donneront une note sur 100.

Pour le lot 2

1. Critère Prix des prestations
Pondéré à 60 sur 100 points.
Mode de calcul :
Note = [Prix du candidat le moins disant / Prix candidat]*60
Note du critère = Note (sur 60).

2. Critère Valeur technique
Pondéré à 40 sur 100 points.
- Présentation de l’entreprise et des références sur les 5 dernières années
- Présentation des moyens humains et matériels spécialement dédiés au chantier
- Présentation de l'organisation des travaux de la notification jusqu'à la réception des travaux sans réserve accompagné d’un phasage des travaux / Planning détaillé
- Présentation des contraintes du site et le mode de gestion de ces contraintes

La sommes des points du critère 1 & 2 donneront une note sur 100.

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence de la consultation : 22MF04
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/01/2022
Date limite de réception des offres : 15/02/2022 avant 12h00 (heure Saint-Barthélemy)
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur achat public à l’adresse :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_3LHPxhs1Gm

Une mise à disposition des documents de consultation est également possible à la Direction des Services Techniques (une clef USB sera requise)

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d’acheteur au plus tard avant le 08/02/2022.
Les échanges par mail sont également autorisés pour les candidats qui rencontrent des difficultés d’utilisation ou disfonctionnement du profil d’acheteur – Contact mail : dst@comstbarth.fr

Ces échanges par mail seront retranscrits sur le profil d’acheteur par le Service de la Commande Publique.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres

Avis périodique : Il ne s'agit pas d'un marché périodique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Dans le cas d'une offre présentée par un groupement, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

L'acheteur n’exige pas que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution de l’accord cadre.
Il sera exigé du mandataire d’un groupement conjoint qu’il soit solidaire de chacun des membres de ce groupement.

Les candidats sont autorisés à présenter une offre, en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel
- en qualité de membre de plusieurs groupements dès lors qu’ils ne sont pas mandataires
Le candidat qui se présenterait à titre individuel et comme mandataire d’un groupement verra ses deux offres rejetées d’office.

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Saint-Barthélemy

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Conditions de remise des candidatures
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
• Par transmission électronique via le profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_ZLmIiCli1T
La présentation sur un support physique se fait soit par :
- L'envoi par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception),
- La remise contre récépissé, à l'adresse suivante :
A l'adresse suivante :
Direction des Services Techniques
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
La Pointe
BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY

Sous pli cacheté portant les mentions :
« Offre pour : Marché de travaux : Aménagement de la Voie 54 – Tranche 1 – Lot n° ….- NE PAS OUVRIR»

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
- pour les renseignements d'ordre administratif :
Collectivité de Saint-Barthélemy – Direction des Services Techniques
Adresse : Gustavia - BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 37 - Courriel : dst@comstbarth.fr

- pour les renseignements d'ordre technique :
Collectivité de Saint-Barthélemy –
Direction des Services Techniques
Adresse : Gustavia - BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 37 - Courriel : dst@comstbarth.fr

Horaires d’ouvertures de l’Hôtel de la Collectivité : 7h30 – 12h /13h30 – 17h00 sauf le mercredi 7h30 – 12h30, fermé samedi et dimanche