Marché de travaux : Terrassement et reprofilage de la parcelle AO 106 à Lurin en vue de l’aménagement d’une ferme pédagogique

Marché de travaux : Terrassement et reprofilage de la parcelle AO 106 à Lurin en vue de l’aménagement d’une ferme pédagogique

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article L.2123-1 1°, R.2123-1, 1°et R2123-4 du code de la commande publique.

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
Services Techniques Territoriaux
Collectivité de Saint-Barthélemy
Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Collectivité de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy Cedex
Numéro national d’identification : 219 711 231 00072
Statut : Collectivité d'Outre-Mer

Activité(s) principale(s) :
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_regatfUUu6

Objet du marché :
Le présent marché a pour objet le reprofilage des remblais et mâchefer stockés sur la parcelle AO 106 à Lurin, en vue de l’aménagement futur d’une ferme pédagogique.
Conformément à l’article L.2112-2 du code de la commande publique, le titulaire doit obligatoirement respecter les éléments à caractère environnemental définis dans les pièces techniques.

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)

Type de procédure : MAPA

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution :
Lurin, parcelle AO 106, Saint-Barthélemy (97133)

Code NUTS : FRY1

CPV principal : 45112500-0 Travaux de terrassement

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires

Il n’est pas prévu de variantes exigées et les variantes sont autorisées

Dévolution en marché unique

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence de la consultation : 2021/DST/SO/20
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/06/2021
Date limite de réception des offres : 12/07/2021 à 12h00 (heure de Saint-Barthélemy)
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d'acheteur achat public à l’adresse :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_regatfUUu6
Une mise à disposition des documents de consultation est également possible au Service de la Commande Publique (une clef USB sera requise)

Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d’acheteur au plus tard avant le 02/07/2021.
Les échanges par mail sont également autorisés – Contact mail : commande.publique@comstbarth.fr

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.

Conditions de remise des candidatures
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
• Par transmission électronique via le profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_regatfUUu6
La présentation sur un support physique se fait soit par :
- L'envoi par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception),
- La remise contre récépissé, à l'adresse suivante :
A l'adresse suivante : Service de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY
La Pointe Gustavia
BP 113
97098 SAINT-BARTHÉLEMY CEDEX

Sous pli cacheté portant les mentions :
« Terrassement et reprofilage de la parcelle AO106 à Lurin en vue de l’aménagement d’une ferme pédagogique »

Une visite préalable du site objet des travaux est conseillée

Critères d'attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :

1. Critère Délai d'exécution pondéré à 2 sur 10 points.
Intervention possible dans moins de trois mois = 2
Intervention possible entre 3 et 4 mois = 1
Intervention possible au-delà de 4 mois = 0

2. Critère Prix des prestations pondéré à 6 sur 10 points.
(formule présentée dans le règlement de consultation)

3. Critère Valeur technique pondéré à 2 sur 10 points.
La valeur technique de l'offre sera appréciée sur analyse du mémoire technique devant présenter l'organisation générale du chantier, les engins prévus le mode et lieu de stockage des matériaux à évacuer, les lieux de traitement envisagés

3.1. Sous-critère Moyens techniques
.
3.2. Sous-critère Organisation de la prestation
.

Phase de négociation
L'acheteur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.
Après réception et examen des offres, une phase de négociation pourra être engagée avec tous les candidats.
Les offres irrégulières ou inacceptables pourront être admises à la négociation sur décision du pouvoir adjudicateur. Néanmoins, les offres irrégulières ou inacceptables ne pourront être retenues que si elles deviennent régulières ou acceptables suite aux négociations. A l'issue de la négociation, un classement sera effectué.
Les négociations pourront porter sur les prix et l'offre technique des candidats.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

pour les renseignements d'ordre administratif :
Collectivité de Saint-Barthélemy
Service de la Commande Publique
Correspondant : GRÉAUX Nathalie
Adresse : Gustavia - BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 42
Courriel : commande.publique@comstbarth.fr

pour les renseignements d'ordre technique :
Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques
Correspondant : Sophie DURAND OLIVAUD
Adresse : Gustavia - BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 37
Courriel : dst@comstbarth.fr

Horaires d’ouvertures : 7h30 – 12h /13h30 – 17h00 sauf le mercredi 7h30 – 12h30, fermé samedi et dimanche